dimanche 24 mai 2020 | Pays : Cameroun | Localité : YAOUNDE | Annonceur : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - Contacts entreprise : - http://mintp.cm BTP - Construction

Cette offre a déjà expiré !

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

POUR LA REPRISE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SECTION NTUI-MANKIM EN DEUX LOTS

N°56/AAOI/MINTP/SG/DGTI/CPR-FC/IP8 DU 15 MAI 2020

—————

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS

PHASE 1 : AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général d’acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N°afDB150-03/15 du 04 mars 2015 et sur le portail de la Banque Africaine de Développement (afdb.org);
2. Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD)/ de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC)/ de la Japan International Cooperation Agency (JICA) en diverses monnaies pour couvrir le coût du Programme d’appui au secteur des transports phase 1 : Aménagement de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché des travaux d’aménagement de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, section NTUI – MANKIM ;
3. Le Ministre des Travaux Publics invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux de construction de la route BATCHENGA – NTUI – YOKO – LENA, section NTUI-MANKIM et subdivisés en deux (02) lots distincts :

• Lot 2A : Reprise des travaux d’aménagement de la route Ntui – Ndjolé (60 km) y compris 73 km de route Communale ;
• Lot 2B : Reprise des travaux d’aménagement de la route Ndjolé-Mankim : 36,7 km.

Le délai d’exécution des travaux est de vingt – quatre (24) mois pour chacun des lots y compris les saisons pluvieuses.

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux règles et procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la BAD, édition Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012. Un Candidat peut être attributaire de plus d’un lot s’il remplit tous les critères de qualification exigés pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter le dossier d’appel d’offres de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables dans le service ci – après du Ministère des Travaux Publics : Direction Générale des Travaux d’Infrastructures / Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint, sise à l’enceinte de la Délégation Régional des Travaux Publics du Centre à Yaoundé, Tel (237) 222 224 451 / 666 00 39 34 ; E – mail : csepr_badbm@yahoo.fr ;
5. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés par un versement d’une somme non remboursable de deux cents mille (200 000) de francs CFA au Trésor Public contre reçu. Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise ou « Groupement » d’Entreprise désireuses de participer à l’Appel d’Offres ;
6. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses administratives générales sont les clauses du Dossier type d’appel d’offres ; Acquisitions des Travaux, de la Banque Africaine de Développement, publié Septembre 2010, mis à jour Décembre 2017 ;
7. Une réunion préparatoire non obligatoire aura lieu à la salle de réunion de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé au Cameroun le 17 juin 2020 à 10 heures, heures locales. Une Visite de site sera organisée par le Maître de l’ouvrage sur le tronçon Ntui-Ndjolé-Mankim le 18 juin 2020 à 08 heures, heures locales ;
8. Les offres doivent être déposées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies au Service des appels d’offres, sise à l’enceinte de la Délégation Régional des Travaux Publics du Centre à Yaoundé, au plus tard le 16 juillet 2020 à 10 heures, heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission émises par une Banque de premier ordre ou une Compagnie d’assurance agréée pour un montant de :

• Lot 2A : Neuf cents millions de francs CFA (900 000 000 FCFA) ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible ;
• Lot 2B : Six cent cinquante million de francs CFA (650 000 000 FCFA) ou sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible.

9. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres ;
10. les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui le désire dans la Salle de réunion de la Cellule des Projets Routier à Financement du Ministère des Travaux Publics le 16 juillet 2020 à 11 heures, heure locale.

Les offres porteront expressément la mention : [PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS, PHASE I : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATCHENGA – NTUI – MANKIM – YOKO – LENA REPRISE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SECTION NTUI-MANKIM EN DEUX LOTS » (les lots soumissionnés sont à préciser par le soumissionnaire)].

A l’attention de Monsieur le Ministre des Travaux Publics

Direction Générale des Travaux d’Infrastructures

Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint ;

Sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics de Yaoundé-Cameroun

Tel : (237) 222 224 451 / 666 00 39 34 ;

Le Ministre des Travaux Publics